EĞİTİM ALAY KOMUTANLIĞI İHALE DETAYI

İşin Adı TAŞIT MÜBADELESİ

İhale Usulü DOĞRUDAN TEĞMİN

İdare Adı : Eğitim Alay Komutanlığı

Adres : Eğitim Alay Komutanlığı Ihale Komisyon Alaşehir MANISA

Telefon : +902366530011-12

Faks : +902366530017

Elektronik Posta Adresi : eğt_al_ih_kom@mynet.com

Malın Niteliği ve Türü İLAN METNİNDE BELİRTİLMİŞTİR.

Malın Miktarı İLAN METNİNDE BELİRTİLMİŞTİR. İLAN METNİNDE BELİRTİLMİŞTİR.

Mal Teslim Yeri EĞİTİM ALAY KOMUTANLIĞI ALAŞEHİR/MANİSA

Mal Teslim Tarihi İLAN METNİNDE BELİRTİLMİŞTİR.

İhale Yeri EĞİTİM ALAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI ALAŞEHİR/MANİSA

İhale Tarihi 18.10.2018 11:30

İhale İlanı Metni

EĞİTİM ALAY KOMUTANLIĞI KANTİN GELERİ İLE ARAÇ MÜDELESİ

EĞİTİM ALAY KOMUTANLIĞI (ALAŞEHİR/MANİSA)'NCA 2018 YILINDA MÜBADELE EDİLMESİ PLANLANAN ARAÇ LİSTESİ

S.NU

VERİLECEK ARAÇLAR

ALINACAK ARAÇLAR

TESLİM YERİ

ÖDEME ŞEKLİ

ÖDEME KAYNAĞI

BİRLİĞİ

CİNSİ

MARKA-MODEL

MODEL YILI

RENGİ

KM.

KLİMA

ABS

DURUMU

T CETVELİ S.NU.

MODEL VE ÖZELLİĞİ

RENGİ

ŞANZIMAN

TESLİM SÜRESİ

EĞİTİM ALAY KOMUTANLIĞI
ALAŞEHİR/MANİSA

PANELVAN

SUZUKİ CARRY

2000

BEYAZ

ARIZALI (Okunamıyor)

YOK

ARIZALI (Çalışmıyor ve Yürümüyor.)

T-10

2018 MODEL ISUZU NOVOLUX KLİMALI

BEYAZ

MANUEL

30 GÜN

ALAŞEHİR
MANİSA

PEŞİN

KANTİN GELİRİ VE SEMAYESİ

TESLİM EDİLECEK SUZUKİ CARRY ARAÇ MUHTEVİYAT BİLGİLERİ

Araç mübadelesinde SUZUKİ CARRY aracı ile beraber aşağıdaki çizelgede yer alan muhteviyat araç ile birlikte sözleşme imzalayan firmaya teslim edilecektir.

SUZUKİ CARRY aracı teslimi Eğitim Alay Komutanlığı (Alaşehir/MANİSA)’nda yapılacaktır.

Sözleşme imzalanan firma ile aşağıda yazılı olan malzemelerin teslim edildiğine dair tutanak tutulacak ve 667-Dayanıklı Mal Saymanlığına iade belgesi ile beraber teslim edilecektir.

Stok Numarası

Malzemenin Adı

Birimi

Miktarı

Açıklama

2320KK0178746

Araç: SUZUKİ CARRY

Adet

Şase No:

SS4DA32NXY41009422

ALINACAK ARAÇ TEKNİK ÖZELLİKLER LİSTESİ (NOVOLUX)

BOYUTLAR (MM.)

Maksimum Uzunluk	7305
Maksimum Genişlik	2282
Maksimum Yükseklik	3350
Dingil Mesafesi	3385
Ön Uzunluk	1650
Arka Uzunluk	2270
Ön İz Genişliği	1914
Arka İz Genişliği	1650
İç Yükseklik	1930

AĞIRLIKLAR (KG.)

Azami Yüklü Ağırlık	9100 (Maks.)
Boş Ağırlık	5800-6600
Ön Aks Kapasitesi	3400
Arka Aks Kapasitesi	5700

MOTOR

Model	ISUZU 4HK1E6C (EuroVI OBD-C)
Tip	Commonrail Turbo Dizel Intercooler
Silindir Sayısı	4
Motor Hacmi (cc)	5193
Maksimum Güç (PS / dev/dak)	190 / 2600
Maksimum Tork (Nm / dev/dak) (Kgm/ dev/dak)	(510 /1600-2800) (52/1600-2800)
Egzos Emisyon Sınıfı	Euro VI OBD-C
Kuru Tip Hava Filtresi	S

KAVRAMA

Kavrama

Hidrolik kumandalı, diyafram yaylı, tek kuru plakalı

VITES KUTUSU

Model		ISUZU MZZ-6
	Vites Sayısı, Tip		6 ileri, 1 geri ,Manual,Overdrive
	Diferansiyel Oranı		4,777

DIREKSIYON SISTEMI VE LASTIKLER

Direksiyon Sistemi	Hidrolik
Lastikler	215/75 R17,5
Minimum Dönme Yarıçapı	6450
Tırmanma Yeteneği (Azami yüklü ağırlıkta)	40,9%

SÜSPANSIYONLAR

Ön Süspansiyon	Parabolik çelik alaşımlı yaprak yaylı
Arka Süspansiyon	Parabolik çelik alaşımlı yaprak yaylı

FREN SISTEMI

Ön / Arka	Disk / Disk
Kısa Tarif	ESC ve ABS’li çift devriyeli, otomatik ayarlı, tam havalı fren sistemi
Park Freni	Havalı arka dingilde etkili
Yardımcı Fren	Vakum takviyeli egzost freni

YAKIT TANKI

Yakıt Tankı (lt)	130 (min)
Kilitli Yakıt Tankı Kapağı	S
Dizel Egzos Sıvısı Tankı (lt)	16

BAGAJ KOMPARTIMANI

Hacim (m3)		3
İç Halı Kaplama		Opsiyonel
İç Aydınlatma		Standart
	Merkezi Kilitleme Sistemi	Opsiyonel

ELEKTRIK SISTEMI

Alternatör	24V - 100A
Nominal Gerilim	24V
Akümülatör	24V (2X12V)-105 Ah
Marş Motoru	24V - 4,5kW

YOLCU KAPASITELERI

Yolcu Kapasitesi

25 (y) +1(h)+1(ş) (En Az)

Sözleşmenin Konusu

Madde 5-

5.1. 237 Sayılı Taşıt Kanunu istinaden, Eğitim Alay Komutanlığının ihtiyacı olan alım onayının EK-A listede cinsi, modeli ve özellikleri belirtilen 1 (Bir) adet aracın/araçların, alım onayının EK-C’sinde yer alan Teknik özellik listesinde ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde mübadele edilmesi işidir.

5.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek taşıt/taşıtların, Sözleşme ve eklerinde belirtilmiş bulunan her türlü ayrıntı ile detaya uygun, onaylı katalog ve eklerinde belirtildiği şekilde teslim edilecektir.

Sözleşmenin Türü ve Bedeli

Madde 6-“Bu sözleşme teklif birim fiyat sözleşme olup, idarece hazırlanmış alım onayının EK-A’sında belirtilen cetvelde yer alan, yüklenici tarafından teklif edilen, verilecek eski araç/araçların ait birim fiyat …………... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... .... .... ... .... ... ... ... ... ... .. ... ... ... .... .... .... .... .... .... ..... ... .... .... .... .... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... …..TL (KDV.HARİÇ,) ile alınacak yeni araca ait birim fiyat……………... .... ... ... .. ... .. ... . .. .. .. .. ... . ... . . .. . . .. . . .. . . .. ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... .... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... TL (KDV.HARİÇ, ÖTV DAHİL) olmak üzere toplam ……………... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .... .... ..... ..... .... .... ..... .... ..... .... .... .... .... ... .... .... .... .... .... .... ... .... ... .... .... ..... .... ... ... ... ... ... ... .... ... .... .... .... .... ... ... ... ... .... TL bedel üzerinden akdedilmiştir.

Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.”

Sözleşme Bedeline Dâhil Olan Giderler

Madde 7-

7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ait ihale ve sözleşme giderleri, mübadele kapsamında verilecek eski aracın KDV’si, verilecek eski aracın trafik tescil masrafları yükleniciye aittir.

7.2. Alımı yapılacak yeni aracın KDV’si alıcıya aittir. Satın alınacak malzemenin 31 Temmuz 2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5228 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 13 üncü maddesine eklenen (f) fıkrası gereği, 19 Ocak 2005 tarih ve 25705 nolu Maliye Bakanlığınca yayınlanan 93 Seri nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği kapsamında yer almadığından Katma Değer Vergisi ödenecektir.

7.3. Sözleşme bedeline ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinin tamamı dâhildir. İhale ve sözleşmeye, taahhüdün tamamının yerine getirilmesine ait bütün vergi, resim ve harçlar ile ihale/sözleşme giderleri istekli/yükleniciye aittir. Yurt içinden satın alınacak bu malzeme için ithalâtla ilgili her türlü gümrük, vergi, resim ve harçlar, fon, sigorta gibi masraflar yüklenici tarafından ödenecektir.

Sözleşmenin Ekleri

Madde 8-

Alım dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile alım dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasından çelişki veya farklılıklar olması halinde alım dokümanında yer alan hükümler esas alınır. Alım dokümanı arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir.

a) Sözleşme Tasarısı

b)Teknik Özellik listesi (Alım onayının EK-C’si)

c) Yazılı açıklamalar

ç) Diğer evraklar

d)Terör Taahhütnamesi (Sözleşme İmzalanması Aşamasında İdareye Teslim Edilecektir.)

Sözleşmenin Süresi

Madde 9- Sözleşme, imzalanmayı müteakip yürürlüğe girer ve tüm sözleşme hükümleri tamamlanınca/yerine getirilince sona erer.

Araçların Teslim Alma Şekil ve Şartları ile Teslim Programı

Madde 10-

10.1.-Araçların Teslim Alınma Yeri

Mübadele kapsamında alım onayının EK-A’sı çizelgede yer alan alınacak yeni araç/araçların ; ………………………………………………………….tarafından alım onayının EK-A’sı çizelgede yer alan teslim yerine teslim edilecektir.

Mübadele kapsamında alım onayının EK-A’sı çizelgede yer alan verilecek eski araç/araçların, ……………………………………………………… tarafından alım onayının EK-A çizelgede yer alan teslim yerinden teslim alınacaktır.

10.2. İşe Başlama Tarihi:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır.

10.3. Teslim Şekli: Taşıt, alım onayının EK-A çizelgede yer alan teslim süresinde, tek partide teslim edilecektir.

Yukarıda verilen proje gerçekleştirim takviminin mücbir sebep halleri hariç herhangi bir diliminde gecikme olması halinde sözleşmenin 14’üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde gecikme cezası uygulanır.

10.4. Yüklenicinin Teslimat Programı:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 1 adet beyaz renkli ISUZU MARKA NOVOLUX MODEL taşıt, alım onayının EK-A çizelgesinde yer alan teslim sürelerinde teslim edilecektir. Erken teslim kabul edilebilecektir. Erken teslim halinde fiyat farkı ödenmeyecektir. Mübadele kapsamında EK-A çizelgede yer alan verilecek eski araç, yeni aracın alınmasını müteakip, 30 gün içerisinde, ………………………………………………………. tarafından alım onayının EK-A çizelgede yer alan teslim yerlerinden teslim alınacaktır. Araçların 30 gün içerisinde yüklenici firma tarafından alınmaması durumunda, araçlar firma tarafından teslim alınmış kabul edilecektir. Bu durumda firma herhangi bir hak ve menfaat talebinde bulunmayacaktır.

10.5. Teslim Programında Değişiklik

Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına aynen uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, Yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere en fazla 15 (Onbeş) gün içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır.

Ödeme yeri ve şartları

Madde 11-

11.1. Ödeme Yeri: Sözleşme bedeli karşılığında yapılacak her türlü ödeme; alım onayının EK-A çizelgesinde yer alan ihtiyaç sahibi birlik tarafından kantin gelirlerinden ödenecektir. Bu sözleşmede düzenlenen hata, kusur ve eksikliklere ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen zamanlarda ve şekilde ödeme yapılacaktır.

11.2. Ödeme Koşulları ve Zamanı:.

a. İhtiyaç sahibi birlik (Eğitim Alay Komutanlığı) tarafından yapılacak muayeneler sonunda araçların kabulünün yapılmasını müteakip, aşağıdaki belgeler tam ve eksiksiz olarak yüklenici tarafından ihtiyaç sahibi birliğe intikal ettirildiğinde, malın bedeli ihtiyaç sahibi birlik tarafından, ilgili birliğin kantin gelirlerinden alım onayının EK-A’sı çizelgede belirtilen ödeme koşullarına göre (peşin) ödenecektir. Alınacak yeni aracın KDV’li fiyatından, verilecek eski aracın KDV’siz fiyatı düşülerek aradaki fark ödenecektir.

b. Tahakkuka esas olacak belgeler şunlardır:

(1) 1 asıl 2 suret fatura, (Fatura düzenlenirken ödemenin yapılacağı banka ve hesap numarası belirtilecektir.)

(2) 3 nüsha Taşınır Mal İşlem Belgesi,

(3) 1 asıl 2 suret muayene muhtırası ve komisyon kararı.

(4) Eski aracın KDV’sinin yüklenici tarafından ödendiğine dair alındı belgesi,

c. Araçların erken teslim edilmesi halinde bedeli normal teslim tarihi beklenmeden ödenecektir.

ç. Sözleşmede kararlaştırılan fiyat Türk Lirası cinsinden sabit olup, her ne şekilde olursa olsun fiyat farkı ödenmeyecektir.

d. Araç teslimatının yıl sonuna kadar yetişmemesi durumunda, 2018 yılı kantin gelirlerinden mübadele için ayrılan ödenekler, araç teslim alındığında yüklenici firmanın hesabına yatırılmak üzere ilgili birliğin açacağı banka hesabında blokeli olarak tutulacaktır.

Avans Verilmesi Şartları ve Miktarı

Madde 12-

Yükleniciye avans verilmeyecektir.

Fiyat Farkı

Madde 13

13.1 Yüklenici, süre uzatımı da dahil olmak üzere sözleşme süresince, sözleşmenin tamamen ifasına kadar vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

13.2 Bu iş için fiyat farkı verilmeyecektir.

Gecikme Cezası

Madde 14-

Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi Halinde Ceza Ve Fesih:

14.1. Aracın sözleşmede tespit edilen teslim süresine göre (Mücbir sebep halleri hariç) gecikme ile teslim ettiği takdirde her geçen gün için gecikme konusu olan araçların bedelinin %01 (bindebir)'i nispetinde bir gecikme cezası ödeyecektir. Ancak cezalı süre azami 30 (Otuz) gün uygulanacaktır. Cezalı süre 30 (Otuz) günü geçtiği takdirde alıcı sözleşmeyi feshetmekte veya cezalı süreyi uygun göreceği kadar uzatmakta serbesttir. Gecikme cezası, ihtara gerek kalmaksızın 20 (yirmi) gün içinde firma tarafından ilgili birliğin kantinine defaten ve nakden yatırılır veya yüklenicinin ilk istihkakından alıkonulur. Toplam ceza tutarı hiçbir şekilde sözleşme tutarını aşamaz. Gecikme ihtarına rağmen aynı durum halen devam etmesi halinde protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek geçici teminat gelir kaydedilir hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

14.2. Gecikme mücbir sebeplere dayandığı ve bu sebeple verilen cezasız süre toplamı sözleşmede belirtilen teslim süresinin yarısını geçtiği takdirde alıcı sözleşmeyi tasfiye etmekte veya yeni süre tanımakta serbesttir.

14.3. Ceza tutarı yalnız teslim edilemeyen araç bedeli üzerinden, KDV dâhil edilmeksizin hesaplanacaktır.

Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları

Madde 15-

15.1. Mücbir Sebepler: İdare; Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen halleri mücbir sebep olarak kabul eder.

(1) Olağanüstü tabiat olayları, zelzele, yangın, su baskını gibi doğal afetlerin meydana gelmesi,

(2) İmalâtın yapıldığı işyeri, fabrika ve mıntıkada taahhüdü önemli ölçüde etkileyen kanuni grev, ayaklanma ve taşımada ulaşımın engellenmesi,

(3) Genel salgın hastalık ve kıtlık olması veya bu nedenler ile giriş ve çıkışın işçi veya malzeme ulaşımının engellenmesi,

(4) Harp ve abluka hali olması, kısmî veya genel seferberlik ilânı, (Normal dönemde yapılan sözleşmelerde mücbir sebep olarak kabul edilecek olan bu durum, bahsedilen aşamalarda yapılan sözleşmelerde mücbir sebep olarak ileri sürülemez.)

(5) Türk resmî makam ve mercileri veya yüklenicinin memleketindeki resmî makamların karar ve işlemleri, malzeme ihraç lisansına tabi ise ihraç lisansının alınamaması veya alınmış ise iptal edilmesi sonucu ithalâtın imkânsız hale gelmesi veya gecikmesi,

(6) Yukarıda belirtilen mücbir sebep halleri, ham madde temin edilen ülkeler için de geçerlidir,

(7) İdarenin sebebiyet verdiği veya uygun gördüğü haller,

(8) T.C. devletine karşı konulan ambargo nedeniyle yüklenicinin malzeme ithalinde bulunamaması,

15.1.1. 18.1’ e göre zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve Yüklenici başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz. Mücbir sebeplerden etkilenen Yüklenici, mücbir sebeplerin etkisinden kurtulduktan sonra bu durumu İdareye bildirmek zorundadır.

15.1.2. Bu hallerin belgelenmesi ve İdarece kabul edilmesi halinde süre uzatımı verildiği ve bunun kapsamı yükleniciye bildirilir. Bu durumda yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir takvimi en geç15 (onbeş) gün içinde idareye bildirir.

15.1.3. Taraflar, mücbir sebeplerin sonucu olarak sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmede meydana gelebilecek gecikmeleri en az indirmek için azami gayreti göstereceklerdir.

15.2. İdareden Kaynaklanan Sebepler: Yüklenici, yetkili kurum ve kuruluşların kural ve işlemlerine uymak kaydıyla;

İdareden kaynaklanan nedenlerle Yüklenici işin ifasında gecikmiş ise,
İdarenin, bu sözleşmede ve Şartnamede sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini öngörülen sürede yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmeler meydana gelmiş ise,
Gecikme veya durma önceden öngörülemez nitelikte ise,
Bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması,

hallerinde, yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması üzerine, bu durumlar, gecikme nedeni olarak kabul edilerek, Yükleniciye süre uzatımı verilebilir. Süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir takvimi en geç 10 (on) gün içinde idareye bildirir.

Sözleşmenin Devir Şartları

Madde 16-

16.1. Devire İlişkin Şartlar:

Sözleşmenin devri hiçbir şekilde mümkün değildir.

16.2. İzinsiz Devir Hali: Yüklenicinin izinsiz devir yapması halinde sözleşme fesih edilir.

Sözleşmede Değişiklik Yapılması

Madde 17-

Sözleşme imzalandıktan sonra idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla (sözleşme hükümlerinde değişiklik karşılıklı (idare-yüklenici) yazışmalarla yapılabilecektir.), aşağıda belirtilen hususlarda;

a. Mübadele kapsamında araçların teslim yeri,

b. Mübadele kapsamında araçların (verilecek ve alınacak araçların) teslim süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları,

c. 4353 Sayılı Kanuna uygun olarak, sözleşmenin uygulanması sırasında gerek ihtiyaç makamı gerekse yüklenici tarafından sözleşmeye konu mal ve hizmetlerin niteliğinde, işlevlerinde ve kullanım amaçlarında iyileştirmeler veya teknik olarak sözleşme ve eklerinde revizyon yapılması ve bu revizyonun sözleşmeye yansıtılması ihtiyacı olması halinde; sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir.

Yüklenicinin Yükümlülükleri

Madde 18-

18.1.Yüklenicinin Genel Yükümlülükleri

Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı sözleşme ve alım dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymayarak, burada belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde yüklenici, İdarenin ve üçüncü şahısların tüm zararlarını karşılamak zorundadır. Sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır.

a. Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b. Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

c. Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalât yapmak.

ç. Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermek.

d. Bilgi ve deneyimini idarenin zararına kullanmak

e. Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek.

f. Sözleşmenin, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olarak devredilmesi veya devir alınması.

18.2. Güvenlik Önlemleri

Yüklenici;

İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymayı,
İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliklerini sağlamayı,
İşyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme,araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almayı,

ç. Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almayı, kabul eder.

18.3.Yüklenicinin Çalıştırdığı Personele İlişkin Sorumlulukları

18.3.1. Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen ve ILO standartlarına uygun iş ve işçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini alacaktır.

18.3.2. Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderlerle kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır.

18.3.3. Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunların personeli arasında her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, İdare tarafından yapılacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır.

18.4. Malların Taşınması

18.4.1. Bu sözleşmede düzenlenen işlerin yapılmasına ilişkin her türlü taşıma gideri sözleşme bedeline dâhildir.

18.4.2. Yüklenici, İş için gerekli tüm mal ve diğer kullanılması gerekli montaj malzeme ve ekipmanlarının ambalajlanmalarından, yüklenmelerinden, taşınmalarından, teslim alınmalarından, boşaltılmalarından, depolanmalarından ve korunmalarından sorumlu olacaktır. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek hasarların sonuçlarından Yüklenici sorumlu olacaktır.

18.4.3. Yüklenici, uluslararası veya denizaşırı taşıma gerektiren mal tedariki işlerinde Incoterms 2000 ve daha sonraki tarihlerde yayınlanacak güncel metinlere uygun olarak mal ve diğer kullanılması gerekli montaj malzeme ve ekipmanlarının ambalajlanmalarından, yüklenmelerinden, taşınmalarından, teslim alınmalarından, boşaltılmalarından, depolanmalarından ve korunmalarından sorumlu olacaktır.

18.5. Erişim Yolları

Yüklenici malın taşınması sırasında trafik akımı ve kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin zarar görmemesi için makul ölçüler içerisinde çaba gösterecektir. Bu amaçla uygun taşıtların ve yolların kullanılması esastır. Yüklenici, yolları kullanma ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alınması gerekiyorsa bunları taşıma işleminin başlamasından önce temin edecektir. Erişim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

18.6. Çevrenin Korunması ve Müdahaleden Kaçınma

18.6.1. Yüklenici taşıma sırasında, halkın huzuruna ve kamu düzenine ilişkin gereksiz ve haksız müdahale ve tecavüzlerden kaçınacaktır.

18.6.2. Yüklenici bu tür gereksiz ve haksız müdahalelerin tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır.

18.6.3. Yüklenici, boşaltma sırasında çevrenin korunması için sözleşme konusu malın niteliğine göre çevre mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli tedbirleri alacaktır. Yüklenici, bu faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkabilecek kirlenme, gürültü ve benzeri nedenlerle insanlara ve mülkiyet haklarına gelebilecek zarar ve rahatsızlıkların bertaraf edilmesi için gerekli tüm tedbirlerin makul ölçüler içinde alınmasından sorumlu olacak ve yürürlükteki sağlık ve çevre mevzuatına uygun davranacaktır. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle doğabilecek zararların İdareye tazmin ettirilmesi halinde, İdare tarafından ödenmek zorunda kalınacak tüm bedeller, Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilecektir. Yüklenicinin alacaklarının İdare tarafından ödenen bu bedelleri karşılamaya yetmemesi halinde İdarenin dava hakkı saklıdır.

18.7. Gizlilik: Yüklenici, işle bağlantılı olarak elde ettiği her tür bilgi ve dokümanı özel ve gizli tutacak ve Sözleşmenin yerine getirilmesi amaçları için gerekebilecek haller dışında, İdarenin önceden yazılı izni olmaksızın Sözleşmeye ait her hangi bir detayı ifşa etmeyecek veya yayınlamayacaktır. Türk yargı mercilerinin kararları saklı kalmak kaydıyla Sözleşmenin amaçları doğrultusunda her hangi bir ifşa veya yayınlama gerekliliği konusunda bir uyuşmazlık ortaya çıkarsa İdarenin bu konudaki kararı nihai olacaktır.

Ambalajlama

Madde 19

19.1. Teslim edilecek ve teslim alınacak araçlar; yüklenici tarafından, teslim yerine kadar sağlam bir şekilde ve mevcut hava şartlarına, indirme ve bindirmeye, ara depolamaya, her türlü hasar ve korozyona ve deformasyona karşı koruma önlemleri alınmış olarak sevk edilecektir.

19.2. Nakliyat esnasında meydana gelebilecek her türlü hasar, zarar ve ziyanın giderilmesi yükleniciye ait olacaktır. Ayrıca yangın, kaza vb. karşı sigorta işlemleri yüklenici tarafından yaptırılacaktır.

19.3. Araçların gereken şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye ait olacaktır.

Reklam Yasağı

Madde 20 Yüklenici, İdare tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği mal ile ilgili olarak İdarenin adını broşür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez.

Mevzuata Uygunluk

Madde 21- Yüklenici, ilgili bütün ihbarların verilmesi ve bütün ödemelerin yapılması da dâhil olmak üzere,

a. İşin yürütülmesine ve tamamlanmasına ve malda/işte olabilecek kusurların düzeltilmesine ilişkin olarak bütün Kanun, yönetmelikler, tüzükler, kararnameler, genelge, tebliğ ve diğer ilgili mevzuata,

b. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının alacağı kararlar ile Mahkeme kararlarına, uyacak ve İdareyi bu hükümlerin ihlali nedeniyle maruz kalabileceği bütün cezalardan ve sorumluluklardan dolayı tazmin edecektir.

Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu

Madde 22-

22.1. Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan mal temini, teslimi veya kullanılması, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyanlardan doğrudan sorumludur. Ayrıca haklarında 4735 sayılı Kanunun 27 inci maddesi hükümleri uygulanır.

22.2. İdareye teslim esasıyla/şartıyla gerçekleştirilen alımlarda, sözleşme konusu malların kabule kadar korunmasından Yüklenici sorumludur. Bu nedenle Yüklenici, malların özellik ve niteliklerine göre, deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, kâr kaybı, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dâhil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.

22.3. Malın Yüklenici tarafından kendi nam ve hesabına sigorta ettirilmiş olması halinde söz konusu sigortalara ilişkin poliçelerin bir örneği Yüklenici tarafından İdareye verilecektir.

Sigorta

Madde 23-Yüklenici malın tamamını, İdareye teslim edildiği tarihten malın kabulüne kadar geçen süreler için sigorta ettirmemeleri halinde ortaya çıkan zararlar yükleniciye aittir.

İdarenin Yükümlülükleri

Madde 24- İzinler ve Ruhsatlar Sözleşme konusu malların teslim ve/veya montajı için gerekli izin, ruhsat ve onaylardan İdarenin yükümlülüğünde olanların alınması ve/veya bu konuda yükleniciye gerekli yardımların yapılması İdarenin yükümlülüğü altındadır.

Bildiriler, Olurlar, Onaylar, Belgeler ve Tespitler

Madde 25- İdare ve Yüklenici arasındaki her tür iletişim yazılı yapılacaktır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve malın teslim edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur verilmesi, veya tespit yapılması ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar aksini kararlaştırmadıkça yazılı olacaktır.

Yüklenicinin Vekili

Madde 26- Yüklenici bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken İdarenin onayı ile sorumlu bir vekil temsilci atayabilir. Bu durumda yüklenici, Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben İdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dâhilinde noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adı, soyadı, adres ve telefonlarını İdareye bildirmekle mükelleftir. Yüklenici vekili, İdarece istendiği zaman işlerle ilgili denetimler ve çalışmalar sırasında Komisyon ile birlikte çalışacaktır.

Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri

Madde 27 – Muayene, alım onayının EK-A çizelgesinde yer alan ihtiyaç makamının ilgili birliklerinin teşkil edeceği muayene komisyonu tarafından yapılacaktır.

27.1. Muayene oluşturulacak Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından, sözleşme ve EK-C’de teknik özellik listesine göre yapılacaktır. Yüklenici tarafından, araçların, muayene yerinde teslime hazır olduğunun, yazılı olarak Eğitim Alay Komutanlığına bildirildiği tarihten itibaren, 5 (Beş) gün içinde malın muayene işlemleri başlatılır.

27.2. Muayenede geçen süreler teslim süresinden (cezalı ve cezasız süreler dâhil) sayılmayacaktır. Muayenede geçen süre malzemenin ilgili birliğe teslim edildikten sonra yüklenicinin muayene ve kabul işlerine başlanması için idareye yazılı olarak müracaat ettiği tarih ve muayene raporunun yükleniciye tebliğ tarihine kadar devam eden süredir.

27.3. Muayene sonunda reddedilen malzeme için yüklenici, kendisine veya yetkili temsilcisine tebligat yapıldıktan sonra 7 (yedi) iş günü içinde itiraz edebilir. Bunun üzerine Eğitim Alay Komutanlığı tarafından 2 nci Muayene Heyeti teşkil edilir. İtiraz muayene heyeti her türlü masraf yüklenici tarafından karşılanmak şartı ile yalnızca bir defaya mahsus olmak üzere muayene yapar. Bu heyetin vereceği rapor taraflar için kat’i olup, olayın mahkemeye intikal etmesi halinde taraflar bu rapora bağlı kalmayı kabul ve taahhüt ederler.

27.4. Reddedilen malzeme, her türlü masraf yüklenici tarafından karşılanmak şartı ile son teslim tarihine kadar (cezasız teslim süresi içinde) veya 10 (on) günlük cezalı süre içinde onarılır veya yenisi ile değiştirilir. Yüklenicinin bu süre içindeki talebi ile yeniden muayene yapılır. 10 (on) günlük cezalı sürenin başlangıcı bu konudaki yazının yükleniciye tebliğ edildiği tarihtir. Muayeneye sevk edilen her parti teslimatta, muayene komisyonunca, uygun bulunanların kabulü yapılacak, niteliklerine uygun bulunmayan araç/araçlar eksikliklerin giderilmesi için firmaya iade edilecektir.

27.5. Yüklenici veya kanuni temsilcisi muayenelerde bulunmadığı takdirde muayeneler sonunda tanzim edilen raporu aynen kabul etmiş sayılır.

27.6. Muayenelerde; muayene komisyonu tarafından yapılacak değerlendirmelerde istifade için, malzemeye ait fabrika test sonuçlarını gösterir rapor, muayene komisyonunca talep edilmesi halinde, yüklenici tarafından komisyona sunulacaktır. Denetim ve muayenesi uzun süreyi kapsayan veya test cihazı temininde güçlük çekilen veya muayenede test edilemeyen hususlar hakkında yüklenici tarafından verilecek olan taahhütname/belgeler kabule esas sayılacaktır.

27.7. Teslim yeri ve/veya fabrika tesislerinde muayene için gerekli her türlü ortam, şart ve imkânlar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

27.8. Muayene sırasında dizayn, imalât, montaj ve işçilik hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hatalardan yüklenici sorumludur.

27.9. Muayene edilecek malzeme; önce muayene yapılacak yerde mal sorumlusuna senetle teslim edilecek ve muhafaza altına alınacaktır.

27.10. Muayene masrafları (TSK laboratuarlarında yapılamayan analiz ve test masrafları dahil olmak üzere) ve muayene esnasında lüzumlu her türlü alet, araç, gereç, ölçme cihazı ve yardımcı personel firma tarafından karşılanacaktır.

Ödeme Belgelerinin Düzenlenmesi

Madde 28-28.1.

Yüklenici veya vekilinin hazır bulunması ile Komisyon tarafından; her teslimatta;

Sözleşme başlangıcından itibaren teslim edilen araç/araçların miktarı,

b. Araçlar Sözleşme ve ekinde yer alan onaylı katalog ve eklerine uygunluğu, bir kabul tutanağı ile tespit edilir. Tutanak sonucunda komisyon malların kalitesini, onaylı katalog ve eklerinde belirtilen özelliklerine uygunluğu ile varsa hatalı ve kusurlu malların oranını ve adedini raporunda belirtir. Komisyon burada yazılanlarla sınırlı olmaksızın varsa ilave görüşlerine de sözleşme ve onaylı katalog ve ekleri çerçevesinde komisyonun görev ve yetkileri dâhilinde raporunda yer verir.

28.2. Komisyon tarafından, raporun sonuç bölümünde malların hatasız kabulünü ve malların gerekli özellikleri taşımaması ya da onaylı katalog ve eklerine uymaması halinde reddini içerir rapor düzenlenir ve İdareye sunulur.

28.3. Eğitim Alay Komutanlığı, kabule ilişkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malın bedelinin ödenmesine ilişkin mevzuatına uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme işlemlerini başlatır.

28.4. İhtiyaç sahibi birlik, Komisyonun kabul raporunun düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

Kabulden Sonraki Hata ve Ayıplardan Sorumluluk

Madde 29-

Yüklenicinin bu sözleşme gereği teslim ettiği mallarda, malzemenin hileli olmasından veya malın teknik gereklerine uygun imal edilmemiş olmasından dolayı zarar ve kayıplar, oluştuğu takdirde bu zarar ve kayıplar, 33 üncü madde de garanti hükümlerinde belirtilen esaslar çerçevesinde Yükleniciye tamamlattırılır veya ödettirilir.

Yüklenicinin Sözleşme İle Teslimini Taahhüt Ettiği İşe İlişkin Sorumluluğu

Madde 30-

30.1. Herhangi bir işin, Komisyonun denetimi altında yapılmış olması Yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi, yasalara, meslek kurallarına, malın türüne göre ilgili mevzuatına, sözleşme ve şartnamelerine uygun olarak teslim etmek hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

30.2. Yüklenici, teknik belgelerin, teslim için gösterilen yerin sözleşmenin ifasına engel teşkil edecek nitelikte olduğunu veya teknik açıdan yetersiz olduğunu ileri sürerse bu husustaki karşı görüşlerini talimat veya belgelerin teslim ediliş tarihinden başlayarak 7 (yedi) gün içinde İdareye yazı ile bildirmek zorundadır.

Sözleşme ve Eklerine Uymayan İşler

Madde 31-

31.1. Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama şekli ve durumu, sözleşme ve şartnamelere uymayan, eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa 14’üncü maddede belirtilen hükümler uygulanır.

31.2. Yüklenici tarafından mala ait teknik dokumandan farklı olarak önerilen işler, ancak teknik ve sanat kurallarına ve istenen özelliklere uygun ve mevcudundan daha iyi özelliklere sahip olduğu komisyon tarafından onaylanması halinde kabul edilebilir. Ancak, bu takdirde yüklenici ilave bedel isteyemez.

Onay Verilmesinin Sorumluluğu Ortadan Kaldırmaması

Madde 32- Herhangi bir işin üretim aşamasında yada teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işe onay verilmiş olması, yüklenicinin üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, sözleşme ve şartnamelerine, teknik ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Garanti ve Bakım, Onarım

Madde 33-

33.1. Mübadele kapsamında alınan yeni araç, her türlü işçilik ve materyal yönünden kesin kabul tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl süreyle garanti edilecektir. Garanti müddeti istenenden fazla verilebilecektir.

33.1.1 İşbu garanti müddeti içinde kullanıcının hatası olmaksızın meydana gelecek her türlü arıza, masraf yükleniciye ait olmak üzere giderilecek veya yenisi ile değiştirilecektir. Yükleniciye teslim edildikten sonra bu süre 30 (otuz) günü geçmeyecektir. Arızada geçen süre garanti süresine ilâve edilecektir. Onarıldığı halde ayar tutmayan ve arızası devam edan araç/araçların yerine yenisi verilecektir. Bu işlemlerden dolayı yüklenici her hangi bir hak iddiasında bulunmayacaktır. Yükleniciye tebligat PTT ile ve yüklenicinin sözleşmede göstereceği adrese yapılacaktır.

33.1.2. Garanti süresinin başlangıcı kabul tarihidir. Bu tarih Muayene Komisyonu Başkanlığınca garanti belgesine işlenecektir. Firmanın tüketicinin korunması hakkında kanunun 13 ncü maddesi ile yürürlükte bulunan resmî gazetede yayınlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğe uygun Garanti belgesi ilgili idareye teslim edilecektir.

33.1.3. Garanti süresi içinde ortaya çıkan her türlü arıza ve aksaklıkların giderilmesi için, ihtiyaç makamı ile yüklenici koordinede bulunacaktır. Garanti şartlarının yerine getirilmemesi halinde durum, MSB.lığına bildirilecektir.

33.1.4. Firma tarafından araçlarla beraber verilecek kullanım kılavuzlarında gösterilen periyodlarda araç/araçların bakımları ücreti mukabilinde yapılacaktır. Garanti yükümlülüğünün yerine getirilmemesinin sonucu doğan idare zararının yükleniciden hükmen tahsili yoluna gidilecektir.

33.1.5. 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri saklıdır

33.1.6. Yüklenici garanti süresi bitiminden itibaren geçerli olmak üzere, 10 yıl süreyle savaşta ve barışta, ücreti karşılığında teknik hizmet, danışmanlık, servis ve yedek parça sağlamayı taahhüt edecektir.

33.1.7. Garanti süresi içerisinde dizayn, imalat, malzeme ve montaj hatasından dolayı meydana gelebilecek arıza ve aksaklıklar yüklenici firma tarafından giderilecektir.

33.2. Garanti Süresi Sonrası Bakım, Onarım ve Yedek Parça Temini

Yüklenicinin sözleşmede hüküm altına alınmış olmasına rağmen; bakım ve onarım yükümlülüğünü yerine getirmekten imtina etmesi veya gecikmeli olarak yerine getirmesi nedeniyle mallarda oluşacak zarar ve hasarların giderilmesinden Yüklenici sorumlu olacaktır. Yüklenicinin bakım ve onarım yükümlülüğünü tam veya zamanında yerine getirmemesi sebebiyle malın onarımı imkansız hale gelmişse ve bu durum garanti kapsamı dışında ise, Yüklenici, malın aynısını ücretsiz temin etmekle yükümlü olacaktır.

Sözleşmenin Feshi ve Tasfiyesi

Madde 34-

34.1. Düzeltme İhbarı

Sözleşme yapıldıktan sonra Yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde, İdarenin noter aracılığı ile göndereceği bir uyarı yazısı ile ve nedenleri açıkça belirtilerek gereğinin yapılması için kendisine belirli bir süre verilir. Bu süre, ivedi durumlar dışında, uyarı yazısının Yükleniciye tebliği tarihinden başlamak üzere 5 (beş) günden aşağı olamaz. Verilen bu süre, sözleşme süresini etkilemeyeceği gibi gecikme cezasının uygulanmasını da engellemez.

34.2. İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi

Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder:

Yüklenicinin taahhüdünü alım dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, bu sözleşmenin gecikme cezasını düzenleyen maddesinde belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin 5 günden az olmamak kaydıyla bu sözleşmede belirlediği süreyi içeren ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,
Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmesi Kanunun 25 inci maddesi ve Sözleşme Tasarısının 18’inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

Hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

34.3. Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Fesih

Yüklenicinin, alım sürecinde Alım dokümanına göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak, taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;

İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden alım edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması,
Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,
Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması, hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin Yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde Yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır.

34.4. Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi

Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

34.5. Yüklenicinin Sözleşmeyi Feshetmesi

Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında Yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak İdareye bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

34.6. Fesih Tarihinin Belirlenmesi

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 19 uncu maddesine göre Yüklenicinin fesih talebinin İdareye intikali, aynı Kanunun 20 inci maddesinin (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 inci maddenin (b) bendi ile 21 inci maddeye göre ise tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde İdare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde Yükleniciye bildirilir.

34.7 Fesih Halinde Yapılacak İşlemler

34.7.1 Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici İşyerini terk eder. İdare tarafından istenilen malzemeleri, araçları, tüm evrak ve belgeleri, İş için yaptırdığı tasarım ve çizimleri, İdareye yazılı bir tutanakla teslim eder. Yüklenici, alt yüklenici sözleşmeleri, İşyerinin korunması ve alınması gereken güvenlik önlemleri konularında İdarenin vermiş olduğu makul talimatları derhal yerine getirir. Sözleşmenin feshi halinde, İdarenin İşi başka bir yükleniciye tamamlatması halinde, Yüklenicinin belgelerini kullanabilir. Bu durumda, Yüklenici herhangi bir hak iddia edemez.

34.7.2 İdare, Yüklenicinin İşyerindeki montaj malzemeleri ile geçici tesislerin teslim edileceği zamanı yazılı olarak bildirir. Bu ihbar üzerine, Yüklenici risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere İşyerini terk eder. Yüklenicinin, İdareye ödemesi gereken bir tutar bulunması halinde, İdare söz konusu malzemeler ve geçici tesisleri bu tutarı karşılamak üzere satabilir ve varsa bakiye tutar Yükleniciye ödenir.

34.7.3. Fesih tarihi itibariyle İdare, Yüklenici tarafından yapılan veya teslim edilen mal miktarlarını, hata ve eksiklerinin giderilme masrafları ile Sözleşme gereğince Yükleniciye ödenmesi gereken değerleri tespit eder.

34.7.4 İdare, hata ve eksikler varsa, İdare tarafından yapılacak masraflar belirleninceye kadar Yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir.

34.7.5. Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır.

34.8. Sözleşmenin Feshi Halinde Yüklenicinin Mallarının Tahliyesi

34.8.1. Sözleşmenin feshi halinde Yüklenici İdarenin iznini almaksızın İşyerindeki geçici tesislerin ve bunlarla ilgili tesisatın hiçbirini bozup yerinden kaldırmak ve işyerinde bulunan malzeme, araç ve makinelerinden herhangi birini başka yere götürmek veya herhangi bir şekilde başkasına devretmek veyahut işyerinde değişiklik yapmak hakkına sahip değildir. Yüklenicinin bu hususlarda herhangi bir eylemini önlemek için İdare, gerekli gördüğü takdirde işyerine el koyarak Yüklenicinin teşkilatını işbaşından uzaklaştırabilir.

34.8.2. İdare; bu geçici tesisleri, tesisatı, malzemeyi, makine, araç ve bunlara ait yedek parçaları isterse satın alabilir. İdare, söz konusu geçici tesisler, malzeme ve diğerlerini satın almak istemezse Yüklenici, İdare tarafından belirlenecek süre içinde bunları işyerinden çıkarıp uzaklaştırmak zorundadır.

Yüklenicinin İflası

Madde 35- Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 20 ve 22 inci maddelerine göre işlem yapılır.

Anlaşmazlıkların Çözümü

Madde 36-

36.1. Uyuşmazlıkların hallinde sıra ile; önce akdedilecek sözleşme, sonra onun eki olan onaylı katalog, teklif mektubu, varsa prospektüs, şema v.s. gibi belgeler esas alınacak, bunların kapsamadığı hallerde genel hükümlere başvurulacaktır.

36.2.Taraflar arasında yapılacak akdin yorum ve icrasından doğacak anlaşmazlıklar karşılıklı müzakereler (mutabakat) yolu ile halledilmeye çalışılacak, halledilmeyen bütün uyuşmazlıklara ise icra daireleri ve T.C. Alaşehir Mahkemeleri bakmaya yetkili olacaktır.

Diğer Hususlar

Madde 37.

37.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar istekliye aittir. İdare, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kısmi teklif alınacaktır. ……………………………………………………. alım onayının EK-A çizelgesinde yer alan (verilecek ve alınacak) araçların tümüne teklif verecektir.

37.2. Alıcı makam tekliflerin tamamını veya bir kısmını red etmekte, malı alıp almamakta, alımı veya sözleşmeyi yapıp yapmamakta serbesttir. Firma bu nedenle herhangi bir hak ve menfaat talebinde bulunmayacağını komisyona teklifi ile birlikte, yazılı olarak taahhüt edecektir.

Yürürlük

Madde 38-

Sözleşme taraflarca imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer ve tüm taahhütlerin yerine getirilmesine kadar yürürlükte kalır.

Madde 39-

Bu sözleşme 39 (Otuzdokuz) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ………………..... tarihinde 1 (Bir) nüsha olarak imza altına alınmış ve bu nüsha idarede alıkonulmuştur. Ancak sözleşmenin düzenleme anında yüklenici talep ederse 1 nüsha daha imza altına alınacak ve bu nüsha yükleniciye verilecektir. Bu durum, her iki nüshada da altında sözleşmeyi imzalayan tarafların imzaları bulunan bir şerhle açıkça belirtilecektir. Ayrıca yüklenecinin herhangi bir zamanda talebi halinde sözleşmenin “aslına uygun idarece onaylı sureti” idare tarafından düzenlenip yükleniciye verilecektir.

KURUMUMUZUN İHTİYACI OLAN TAŞIT MÜBADELESİ, DOĞRUDAN TEMİN USULÜYLE ALINACAKTIR.

MÜBADELE EDİLECEK TAŞIT TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİNDE VE SÖZLEŞME ESNASINDA BELİRTİLEN NİTELİK VE ŞARTLARLA, İLGİLİ FİRMADAN TEMİN EDİLECEK VE BEDELİ (ARADAKİ FARK)TÜRK LİRASI OLARAK ÖDENECEKTİR.

MÜBADELE EDİLECEK TAŞIT İÇİN GEÇİCİ VE KESİN TEMİNAT ALINMAYACAKTIR. KARAR DAMGA VERGİSİ, SÖZLEŞME PULU BEDELİ VE GARANTİ TAAHHÜTNAMESİNE İLİŞKİN DAMGA VERGİSİ ALINACAKTIR.

18/10/2018 SAAT: 11:30' A KADAR TEKLİF GÖNDERMENİZ VE TELEFON İLE İRTİBATA GEÇMENİZ RİCA OLUNUR.

Musa DİNGİR

Ulş.Bnb.

0236 653 00 11 / 1088

05056496141

musadingir@gmail.com

İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.

2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.

a.Şikayet ve Başvuru Makamı: Eğitim Alay Komutanlığı

b.Telefon Numarası: +902366530011-12

c.Fax Numarası: +902366530017

d.Elektronik Posta adresi: eğt_al_ih_kom@mynet.com

MSB

PERTEM

ASAL